上学吧考试云平台
题库首页建筑工程类设备监理师综合实务与案例分析设备工程监理合同管理练习试卷1

设备工程监理合同管理练习试卷1

推荐等级:
  • 卷面总分:120分
  • 试卷类型:模拟试题
  • 测试费用:免费
  • 答案解析:有
  • 练习次数:17次
  • 作答时间:240分钟
  • 进入考试
  • 下载试卷
  • APP做题
  • 关注人数:2181

试卷简介

题型:

  • 1.试题一
会员专享

考点练习

快速练习

历年真题

试卷预览
1

【背景材料】

 甲方(某建筑公司)向乙方(某电机厂)订购了一台DQ—235型电机,双方约定:由乙方代办托运,交某铁路分局承运,运费由乙方先行垫付,待甲方收到电机支付货款时一并结清。乙方按合同约定将电机交某铁路分局承运,但一直未付运费。后甲方又将一批空调交某铁路分局承运。在甲方运输车队去取该批货物时,某铁路分局扣住不给,要甲方付清运费再运走。押运员向某铁路分局管理员出示了运费付讫的单据,管理员说:“不是这笔钱,上次托运电机,货已经拿走好几个月了,运费到现在还未付清,我们要行使留置权。”

 问题:

 1.本案是否涉及民事法律关系?

 2.在货物运输合同中,托运人不履行债务,承运人能否行使留置权?

 3.在本案中,某铁路分局能否行使留置权?

 4.在本案中,电机运费的支付人是谁?

2

【背景材料】

 某施工企业通过投标获得了建设单位综合大楼的施工权,在施工过程中,施工企业因建设单位委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后,建设单位要求施工企业向设计单位提出补偿相应损失的申请。

 问题:

 1.建设单位的做法是否正确?如不正确,该如何处理?

 2.违反合同承担的违约责任以什么为前提?

 3.《合同法》规定,违约造成的赔偿损失应怎样合理确定?

 4.承担违约责任的方式有哪几种?

3

【背景材料】

 A房地产公司拟投资建设六层砖混式居民小区,委托B建设监理公司为其代理招标。B监理公司在经过了详细分析后,向信誉良好、实力雄厚的建筑公司甲、乙、丙、丁发出了投标邀请书。这四家建筑公司在收到投标邀请书后私下谈判,决定通过提交不合理的报价的方式将此标让给丙公司,并签订协议由丙补偿甲、乙、丁各10万元。在招标文件规定的投标文件提交截止日期之前,这四家建筑公司均送达了投标文件。最终,A公司向丙公司发出了中标通知书。

 问题:

 1.从招标方式上来说,该项目采用了哪种招标方式?

 2.A公司发出投标邀请的数量(甲、乙、丙、丁共四个)是否符合法律规定?为什么?

 3.在上述招投标过程中,有哪些行为违反了《招标投标法》的规定?

 4.根据《招标投标法》,B公司从事招标代理业务的资格应由哪个部门认定?

 5.甲、乙、丙、丁四家公司可能承担哪些责任?

4

【背景材料】

 某实施监理的工程项目,在基础施工时,施工人员发现了有研究价值的古墓,监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。

 设备安装工程开始前,施工单位依据总进度计划的要求编制了如图2-1所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位:天),并得到了总监理工程师批准。

                  

 依据施工合同的约定,设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联动试车。本工程共有6台设备,主机由建设单位采购,配套辅机由施工单位采购,各台设备采购者和试车结果见表2-1。

  

 问题:

 1.简述项目监理机构处理古墓事件的程序。并分析由此事件导致的费用增加由谁承担,工期可否顺延。

 2.设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车和无负荷联动试车应分别由谁组织试车?

 3.请对B、C、D、E、F、H六项工作的设备安装及试车结果没通过的责任进行界定。

 4.设备安装工程的计划工期和应批准顺延工期各是多少?应补偿施工单位多少费用?

5

【背景材料】

 8月1日,某建筑公司为买进一批水泥,分别向甲水泥厂和乙水泥厂发出了信函,内容如下:我公司急需某型号水泥200t,如果你厂有货,请来函告知,具体价格面议。甲水泥厂收到该信后,给建筑公司回了一封信,内容是:你公司所需的某型号水泥我厂有现货,每吨的价格750元,如果需要,请先预付货款1万元,余款货到后支付。如果我厂在8月10日没有收到贵公司的回信,即表示你公司同意我厂提出的条件,我厂将径直发货至你公司。建筑公司收到甲水泥厂的回信后,认为甲水泥厂提供的货款支付方式可以接受,但是希望每吨价格为700元,于是,向甲水泥厂发出了第二封信,内容是:我公司愿意和你厂达成这笔交易,但每吨价格能否为700元,货款支付方式我公司都接受,但是希望你厂送货上门,并在本月15日之前给予答复。与此同时,建筑公司8月10日收到乙厂报价信函,内容为:我厂有你公司需要的水泥,价格为600元,如果同意购买,请在8月20日之前给予答复。建筑公司认为乙水泥厂的价格合理,于是8月12日向乙厂发出表示同意乙方条件的信函。

 问题:

 1.在本案例中,哪些信件属于要约?为什么?

 2.建筑公司发给甲水泥厂和乙水泥厂的信函在合同法中被称为什么?

 3.如果建筑公司未能在8月10日给甲水泥厂回信,该买卖合同是否成立?为什么?

6

【背景材料】

 甲方(建筑公司)和乙方(某汽车厂)订立一份汽车买卖合同,约定由乙方在7月底将一部卡车交付给甲方,价款5.6万元,甲方交付定金1万元,交车后半个月内余款付清。合同还约定,如果乙方晚交车,每天扣除车款150元,同样如果甲方晚交款,则每天应多交150元;一方有其他违约情形,应向对方支付违约金8000元。合同订立后,工厂未能在7月底交付卡车。8月1日,乙方送卡车途中因遇路滑车翻倒受损返回工厂进行了修理,于8月10日交付给甲方。1个月后,甲方开车发现卡车有毛病,经检查发现发动机经过大修,甲方要求退还卡车,并要求乙方双倍返还定金,支付8000元违约金,并赔偿因其不能履行对第三人的运输合同而造成的经营收入损失3000元。乙方则提出汽车没有办理过户手续,合同无效,双方只需返还财产。

 问题:

 1.汽车买卖合同是否有效?

 2.甲方能否要求退车?

 3.甲方能否请求乙方支付违约金并双倍返还定金?

 4.甲方能否请求乙方赔偿经营损失?

 5.甲方能否同时请求乙方支付8000元违约金和支付每天150元的迟延履行违约金?

7

【背景材料】

 某综合办公楼工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。

 问题:

 1.本案例中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。

 2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?

 3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?

 4.根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律责任?

8

【背景材料】

 某工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:

 (1)遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任;

 (2)给已建部分工程造成破坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任;

 (3)施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿;

 (4)施工单位进场的在用机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予支付;

 (5)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天;

 (6)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。

 问题:

 1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?(请详细分条列出)

 2.不可抗力风险承担责任的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)

9

【背景材料】

 某办公楼的招标人于2000年10月11日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E等5家承包商发出投标邀请书,其中说明,10月17~18日9~16时在该招标人总工程师室领取招标文件,11月8日14时为投标截止时间。该五家承包商均接受邀请,并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误,遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明,撤回已提交的投标文件。

 开标时,由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况,确认无误后,由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件,故招标人宣布有B、C、D、E等4家承包商投标,并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。

 评标委员会委员由招标人直接确定,共由7人组成,其中,招标人代表2人,本系统技术专家2人、经济专家1人,外系统技术专家1人、经济专家1人。

 在评标过程中,评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明,并对若干技术要点和难点提出问题,要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。

 按照招标文件中确定的综合评标标准,4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、C、E,故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业,招标人于11月10日将中标通知书以挂号信方式寄出,承包商B于11月14日收到中标通知书。

 由于从报价情况来看,4个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E,因此,从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判,结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平,最终双方于12月12日签订了书面合同。

 问题:

 1.从招标投标的性质看,本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么?

 2.从所介绍的背景资料来看,在该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定?请逐一说明。

试卷评价(4条)

00****99   2014-01-13 14:51:06
做了一套题目,感觉题目挺好的,符合我想要的,而且答案解释也比较详细。
00****12   2013-07-19 20:07:21
强烈推荐,试题很具代表性
00****37   2013-01-23 11:42:56
OK,还行
00****61   2012-12-12 16:57:12
还OK,这是测的第三套了。
扫码免费做题
联系客服
APP下载
手机验证
温馨提示:输入手机号码获取验证码,验证后即测试该试卷。
图文验证:看不清?点击更换 换一换
手机号码:

下载试卷

收藏试题

此试题已成功加入收藏夹!

关闭窗口查看我的收藏夹
下载试卷
广告
上学吧找答案神器,懒人考试必备神器